家具销售合同13篇
在人们越来越相信法律的社会中，合同的使用频率呈上升趋势，合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是小编为大家收集的家具销售合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。
家具销售合同 篇1甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国民法典》及其相关法律、法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用原则，经甲、乙双方友好协商，订立合同如下：
第一条产品名称、规格、材质、单位等基本情况
第二条质量标准：每件红木家具应符合《中国深色名贵硬木家具标准》规定的树木名称，产品标识和实际用材符合，且不低于样品同等质量。
第三条付款方式：
1、本合同签订当日，乙方向甲方支付货款总额20%的.定金，余款提货或送货时付清。
2、尾款共计人民币 万元整， 元，乙方在提取货物或验收货物合格后60个工作日内，将尾款通过银行转账方式一次性支付到甲方以下账户。账户：__开户行：__
第四条自提货物。乙方自行提货，现场验收，缴清全款方可提货，提货时视为当日验收合格。
第五条甲方送货，运费由甲方承担。乙方缴清货款，经乙方验货签收，卖方应在交货时督促买方对家具的商标、数量及款式等外观特征及有无《产品质量承诺书》进行验收，买方发现问题应当场提出，并由双方协商达成解决方案。
第六条违约责任：若甲方未能按约定时间交货，每延误一天，按合同总额的0.5%向乙方支付违约金。
第七条购买家具在保修期内出现质量问题的，乙方告知甲方后，甲方在7天内修理或更换，修理不好或不能更换的，予以退货。乙方在使用中发现家具质量与质量保证书明显不符提出更换或退货要求的，甲方应予以更换或退货。
第八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列两种方式解决：
1. 提交仲裁委员会仲裁;
2. 依法向人民法院起诉。
第九条本合同一式两份，双方各执一份，自双方签章之日起生效。合同执行期间，如有未尽事宜，甲乙双方协商另订附则，所有附则均与本合同有同等法律效力。
甲方：
乙方：
委托代理人：
委托代理人：
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
家具销售合同 篇2甲方（卖方）：
统一社会信用代码：
通讯地址：
乙方（买方）：
统一社会信用代码：
通讯地址：
甲乙双方在平等互利的原则下，依法就家具的购销协议如下：
一、产品及价格信息
产品名称：
规格：
颜色：
材质：
数量：
单价：
总价：
本合同的单价及总价包含：保险、装卸、运输、包装、安装、税金等费用。
二、交付
交货地点：_____________________________________；
交货时间：根据甲方通知于________年_____月_____日前安装完毕。
三、结算方式
1、在合同签订后，甲方应向乙方支付合同价款%的定金。
2、在乙方货到现场后，甲方现场验收合格后向乙方支付%货款，剩余货款在安装完毕并经甲方验收合格后5个工作日内结清。
3、乙方完成安装后当日内，甲方必须执行验收程序。
四、售后服务
1、在五年保修期内，对产品自身质量问题或零配件进行免费维修。
2、对因外来意外因素或客户使用不当而造成的`产品或零配件损坏，本公司提供维修服务，在合理范围内酌情收取零配件等维修费、材料费、人工费及运输费。
五、违约责任
1、本合同签定后，甲、乙双方应严格遵守，不得擅自更改；
2、若乙方已按规格、尺寸、颜色、材质进行生产，而甲方因自身原因提出更改，由此而造成的乙方损失由甲方负责；
3、若乙方提供之货物未能符合甲方原定的品种、规格、尺寸、颜色、材质，则甲方有权拒收货物，乙方应当重新交付货物，因此造成逾期交货的，每逾期一日按价款%支付违约金，该违约金甲方有权直接从货款中扣减；逾期超过30日，甲方有权就相关货物单方解除合同，乙方应按相关货物价款的%支付违约金。
六、争议解决
任何与本合同有关的争议，甲乙双方应首先协商解决，协商不成任何一方可向乙方所在地法院提起诉讼。
七、其他
1、本合同自签字或盖章后即日生效，履行完毕后失效。
2、本合同一式四份，甲、乙方各执二份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
甲方：（盖章）
法定代表人：
签约日期：
乙方：（盖章）
法定代表人：
签约日期：
家具销售合同 篇3甲方(需方)：__________
乙方(供方)：__________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，双方本着平等互利的原则，经双方协商，一致达成如下协议：
一、质量要求：
以甲方的要求为准。
二、验收标准：
货到现场安装完毕后开始验收，所供应的全部家具应符合甲方的验收标准。要求外观无瑕疵，结构无松动，货物名称、规格、颜色、材质、数量符合甲方要求。验收合格以甲方最终认可为准。
三、交货时间：
根据甲方的订货日期，乙方将货物送达甲方指定地点，并安装到位。
四、合同总价款(含税)：
_______元，大写：_______整。包括货款、运费、组装费等交付甲方使用前的一切费用。
收款人：__________
开户银行：_______________
账号：_______________
五、付款方式：
订货完成后，支付货款的'x%作为订金，货到指定地点组装完毕，经甲方验收合格，支付货款的.x%，确定无质量问题后支付余款。
六、甲方责任：
1、甲方应配合乙方向楼上运送货物，提供安装场地照明。
2、甲方应按合同约定的时间及金额付款。
七、乙方责任：
1、乙方所提供的产品，必须达到合同约定的规格、材质及相关质量、技术标准。否则，甲方有权拒收且不付货款，或扣除总货款的____ ……此处隐藏6856个字……）后，将共中一份交还买方保留（此类定货无严重质量问题不退不换）
六，运输方式及费用负担___________________________.
七，验收标准，方法及提出异议期限___________________________.
八，违约责任
如买方中途解除合同的，应赔付卖方违约金，此违约金视工程的具体进度20%-60%不等。
九，解决合同纠纷方式：
1，双方协商解决（）
2，请求消费者协会调解（）
3，向有关行政部门申诉（）
4，提请仲裁机构仲裁（）
5，向人民法院提起诉讼（）
十，其它约定事项：
本合同经甲，乙双方签字，盖章后生效。合同内容如与国家法律，法规及行业标准相悖，应服从法律法规及行业标准的规定。
乙方甲方：
乙方姓名（章）
单位名称（章）
地址：
地址：
委托代理人：
委托代理人：
电话：
电话：
合同签订日期：______年_____月_____日
注：本合同为经营者与消费者买卖合同，一式两份。
家具销售合同 篇11发包人（甲方）：
承包人（乙方）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
二、生产厂家
三、合同工期
全部家俱的工期为 日历天，其中：于合同签定后 日历天完成工厂制作并送达现场，到场后 日历天内完成现场摆放与安装。
四、质量标准
五、合同价款
合同金额（大写）：（小写：￥ 元）
本工程材料采购安装采用合同总价包干形式。
六、组成合同的文件
下列文件与本协议书一道构成本工程的合同文件的组成部分，并应分别作为本协议书的一部分进行阅读和理解：
上述相同层级中如包括多个文件，则文件的解释效力以时间为序，时间在后的优先解释。
七、承包人的'责任
承包人向发包人承诺按照合同约定保质保量供货并在质量保修期内承担质量保修责任。
八、发包人的责任
发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
九、合同生效
本合同双方约定：双方签字盖章后生效。
发包人：（公章） 承包人：（公章）
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电话： 电话：
传真： 传真：
家具销售合同 篇12甲方(卖方):
乙方(买方):
红木家具第一基本信息(请逐项填写，不要写“同一个产品”；验收后请填写“验收说明”等内容。)签约时间:MM DD YY
第二条质量标准:每件红木家具应符合新版QB/T2385-20xx《中国深色名贵硬木家具标准》中规定的树名，产品标识应符合实际材质，且不得低于与样品相同的质量。
第三条付款方式:甲方订货时，收取定金人民币5000元(不超过20%)(乙方违约定金不退，但甲方违约定金退两次)，余款发货后付清。
第四条甲方发货时，运费由甲方承担..乙方付清货款，乙方检验签字后，卖方应督促买方验收家具的.商标、数量、款式等外观特征，是否有产品质量承诺。买方如发现问题，应当场提出，双方协商解决。
第五条购买的家具在保修期内如有质量问题，甲方应在乙方通知甲方后7天内修复或更换，如修复不好或无法更换，应予以退货。如果乙方在使用过程中发现家具质量明显与质量保证不符，要求更换或退货，甲方应予以更换或退货。
第六条其他约定事项:
1.如果你留下一个，就失去十个
2.如乙方自购买之日起十年内欲更换沙发。甲方承诺按回购时的市场零售价回购乙方的缅甸红木沙发，运费由乙方承担..
第七条合同争议的解决:因履行本合同发生的争议，由双方协商解决；也可以由当地工商行政管理部门调解；协商或者调解不成的，按照下列第二种方式解决:
(一)报送当地
(二)依法向人民法院起诉。
第十条本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字之日起生效。本合同执行过程中，如有未尽事宜，甲乙双方应协商制定补充章程，补充章程与本合同具有同等法律效力。
甲方(签名/手印):
代表签名:
乙方(签名/手印):
代表签名:
签署日期:
家具销售合同 篇13合同编号：
甲方：
乙方：
签订时间：
依据《中华人民共和国民法典》及其相关法律、法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用原则，经甲、乙双方友好协商，订立合同如下：
第一条红木家具基本情况
第二条付款方式：定货时，甲方收取货款总额20%的定金，余款提货或送货前付清。
预付款___________余款____________
第三条自提货物。乙方自行提货，现场验收，缴清全款方可提货，提货时视为当日
验收合格。
第四条甲方送货，费用由乙方承担。乙方缴清货款，经乙方验货签收，卖方应在交货时督促买方对家具的质量、数量及款式等外观特征进行验收，买方发现问题应当场提出，并由双方协商达成解决方案。
第五条购买家具在保修期内出现质量问题的，乙方告知甲方后，甲方在15天内派专人修理或更换，修理不好或不能更换的`，予以退货。三年内包修，人为损坏除外。
第六条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列两种方式解决：提交仲裁委员会仲裁;依法向人民法院起诉。
第七条本合同一式两份，双方各执一份，自双方签章之日起生效。合同执行期间，如有未尽事宜，甲乙双方协商另订附则，所有附则均与本合同有同等法律效力。
甲方签字：_______________乙方章：________________
甲方地址：_______________________乙方地址：_____________________________________________
负责人：______________________电话：_______________________电话：______________________
合同签订日期：______年______月______日
